弥勒市水务局对弥勒市第三届人民代表大会第四次会议第30号建议的答复

张保寿代表：

你在弥勒市第三届人民代表大会第四次会议提出的《关于督促加快江边乡小型农田水利项目建设的建议》第30号建议，已转交市水务局研究办理，现将办理情况答复如下：

云南省第八批中央财政小型农田水利重点县弥勒市2017年建设项目，弥勒市水利工程建设中心委托招标代理机构，通过公开招投标，分为3个施工标段，第一标段为岳阳市君山水利工程建筑安装公司，中标价839.88万元；第二标段为怒江卓远建设工程有限责任公司，中标价457.07万元；第三标段为云南昊滇建设工程集团有限公司，中标价467.65万元。工程于2017年5月15日开工，进入主汛期后工程停工，11月份复工，原计划2018年5月底完工。第一标段由于施工合同纠纷，进入司法诉讼，至今未完工，第二、三标段于2019年2月底完工，结算审定工程款分别为412.16万元、383.2万元。2023年10月红河州中级人民法院下达民事判决书（终审），第一标段判决总金额591.01万元，司法诉讼用时长，建设中心项目资金没有及时到本工程账户，目前建设中心拖欠法院执行施工单位工程款123.57万元。

该项目后续建主要建设内容采购及安装水泵、电机、启动柜等机电设备；安装提水管道DN325mm Q345无缝钢管1200m；架设10kv输电线路、变压器、配电箱等电力设施；安装泵房室内横梁及吊车；泵房周围挡土墙及护坡工程；完善泵房及配电室土建工程；提水管道土石方开挖、浇筑镇墩混凝土；泵站周围场地硬化；水土保持等其他工程措施。后续工程还需资金550万元。

为使该项目早日建成，投入运行及发挥效益，我局将积极筹措项目资金，用于支付后续工程施工费用、拖欠工程款、监理费、逾期利息、案件执行和受理等费用。在市委、市政府领导的关心支持下，江边泵站续建工程列入《永宁风电场扩建项目（弥勒片区）配套项目清单》江边乡南盘江提水工程，计划工期2024年9月—2025年4月。8月30日，建设中心邀请设计单位进行现场复核建设内容及工程量。根据市委、市政府的工作安排，我们将立即开展后续工程招投标、施工准备及后续工程建设工作，并完成阶段验收和法人验收，移交江边乡人民政府投入试运行，发挥工程效益。

感谢你对我市水务工作的关心和支持，请在今后对我们的工作多提宝贵意见和建议。

弥勒市水务局

2024年9月29日